施工承包合同

关于施工承包合同范文集合八篇

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的施工承包合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

经甲乙双方友好协商，一致同意以下各项条款内容：

一、双方名称、场所、联系电话：

二、标的：

1、甲方愿意将工程所有施工技术资料发包给乙方。

2、本合同中所指“施工技术资料”是指：桩基资料、土建资料、水电安装资料（普通建筑室内水电安装资料、强电部分）、钢结构资料、幕墙资料、智能化控制资料（弱电部分）、竣工备案资料、安全台帐资料、消防资料、竣工图编制。

3、本条第二款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的所有资料；若本工程建设单位委托施工单位负责编制，则乙方愿意替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作（但该部分费用须另行结算，详参本合同第条第款）。

三、数量：

1、本工程施工技术资料合计一式三份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由甲方负责移交建设单位，一份由甲方负责移交施工单位。

2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆，其余两份均为复印件或影印件；

3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加，则该部分产生的费用须另行结算（详参本合同第六条第二款）。

四、质量：

1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。

2、本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。

3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理（签名）”、“设计单位（签章）”等签字盖章均由甲方自行负责，且与乙方无关。

4、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。

五、专用条款：

1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。

2、甲方在工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料（包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等）移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责。

3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。

4、工程施工过程中甲方须及时配合乙方准备把相关试件试块送达当地检测中心，并由甲方负责送样费用。

5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒（袋）、笔等均由乙方向甲方实报实销，但须以有效凭证为据。

6、本工程所发生的有关原材料//构配件、试件试块测试由甲方自行负责；若由乙方负责填报发送，则甲方应在报酬中另行计算（取样制作等工作由甲方自行负责）；

7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素，乙方愿意为甲方无偿提供如下服务：

①乙方替甲方完成本条第六款所述内容，但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决；

8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸，便于编制三套竣工图（若甲方认为竣工图套数不足须另行增加，则该部分产生的费用须另行结算，详参本合同第六条第三款）。

9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机（最好是激光型）、两张办公桌、三张办公椅，并保证电脑能宽带上网。

10、其他需要申明的内容有：

六、报酬：

（一）支付金额：

12圆人民币）支付给乙方作为报酬（此费用已包括本合同第五条第六款所述费用）。

2圆人民币）支付给乙方，作为本合同第二条第三款所述费用（即编制竣工备案资料）。

3圆人民币）支付给乙方，作为本合同第二条第三款所述费用。

（二）付款方式：

4、本条第一款所述资金付款方式为：本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%，主体中间结构验收即支付40%，竣工验收即支付20%，竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。

5、本条第二、第三款所述资金付款方式为：在竣工验收即一次性付清。

七、合同时限：

1、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。

2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。

八、违约责任：

1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。

2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意，否则甲方可以提请仲裁或法院。

3、乙方延误甲方正当合理的工程验收、资料移交事项的，由乙方立即整改完毕，并由乙方负责一次性赔偿给甲方￥5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。

4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的，应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方￥5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。

九、合同争议解决方式：

1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下顺序处理争议：

①首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；

②若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方均信赖的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；

③若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均须执行裁决意见。

十、合同其他规定：

1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删，必须经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。

2、本合同尚有附件〈施工技术资料承包合同〉附件》，附件须与合同母体同时执行，附件若与母体发生矛盾须按附件执行，附件和母体具有同等法律效力。

3、本合同（包括所有附件）均须壹式贰份，甲乙双方各执壹份，且具有同等法律效力。

4、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。

甲方：乙方：

签证日期：签证日期：……此处隐藏5155个字……后有关合同的修改条款、洽谈记录、会议纪要以及有关资料统做为合同的组成部分。本合同至办完竣工验收、决算完毕，双方结清一切手续后失效。

2、本合同一式三份，其中发包方二份，承包方一份，执行中若不遵守合同条款者，应承担其所造成的一切经济损失。

上述条款未尽不宜，由双方协商解决。

发包单位： 承包单位：

负 责 人： 负 责 人：

电 话： 电 话：

合同签订日期：年月 日

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：沂龙湾小区05#地块4#、11#、15#-23#楼、地下车库及公建工程。

工程地点： 临沂市北城新区沂龙湾05#地块

沂龙湾05#地块4#(6+1F框架结构)、 11#(6+1F/-1框架结构)、15#(6+1F框架结构)、16#(6+1F/-1框架结构)、17#(17F框剪结构)、18#(17F框剪结构)、19#(17F框剪结构)、20#(33F/-1框剪结构)、21#(33F/-1框剪结构)、22#(33F/-1框剪结构)、23#(3F框架结构)、地下车库及公建，总建筑库面积约97905平方米,实际面积以施工图为准。

工程立项批准文号：

资金 自筹

二、工程承包范围

承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽 由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人需要单独发包的工程。

三、合同工期

05#地块多层工期：开工时间20xx年 4 月 15 日，竣工时间 20xx年2月9日， 总工期300天(自工程具备基底清槽施工条件之日起算)。

05#地块17层工期：开工时间20xx年5月 25日，竣工时间20xx年7月18日 ，总工期420天( 自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。

05#地块33层工期：开工时间20xx年6月 25日，竣工时间20xx年4月15 日 ，总工期660天 (自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。 具体开工时间以监理公司发布的开工令为准。

四、质量标准

工程质量标准： 达到国家建筑工程施工质量验收规范的合格要求。

五、合同价款

金额(大写)：(暂定)玖仟捌佰万元整(人民币)

金额(小写)： ￥： 9800万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标文件及其附件

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 20xx 年 月 日 合同订立地点： 临沂尚城置业有限公司

本合同双方约定 合同双方签字并盖章 后生效。

发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章) 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码：

鉴证意见：

鉴证机关(章)

经办人：

年 月

住 所：法定代表人：委托代理人：

电 话：传 真：

开户银行： 账 号： 邮政编码：

审查意见： 审查机关： 经办人：

年 月 日

发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）

为了顺利完成仓库改造工程，根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规，遵守、平等、互利、公平和诚实守信的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况及承包内容

1、工程名称：南方国际商城仓库改造。

2、工程地点：南方国际商城。

3、工程内容：框架两层。

4、承包内容：根据甲方提供的施工图，（不包括图纸以外的内容）。

二、承包方式：包工包料

三、质量要求：合格

四、进度要求：

乙方必须按甲方的进度计划完成施工任务，不得有误（遇人力不可抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延）。

五、工程结算、单价及付款方式：

1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。

2、付款方式：主体完工付总额的______________________ ，完工付_____________________，余款在工程竣工验收后______付清。

六、甲方责任、权利

l、甲方向乙方提供施工图纸，解决施工中的实际困难。

2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、原材料消

耗及使用进行全面监控，如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行处罚。

七、乙方责任、权利

l、乙方必须按施工图和操作规程施工，确保质量、安全、进度、文明施工，必须服从甲方管理。施工所需的设备模板和所有的用具由自己提供。

2、乙方必须爱护甲方财物，不得有意浪费。

3、乙方必须遵守安全生产的有关规定，如造成的一切工伤事故由乙方承担。

八、工期：

合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。

九、其他事项

l、双方确认如遇人力不可抗拒因素时，本合同允许变更或终止。

2、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商 不成，可向人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，经双方协商补充，补充合同与本合同具有同等法律效力。

4本合同一式两份，甲，乙各持一份，本合同经双方签名盖章后牛树，余款结清后自动失效。

甲方（签字）

乙方（签字）

年月 日